în privinţa penalităţilor de întârziere, este adevărat că, potrivit art. 23.2 din contractele încheiate între părţi, neplata contravalorii lucrărilor în termen de 28 zile de la expirarea perioadei de 14 zile prevăzute în art. 18.2 din contracte atrage plata unei penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea sumelor neplătite, şi că totalul penalităţilor pentru întârzierile în plata preţului lucrărilor survenite în speţă însumează 38.791,14 lei, conform calculaţiei reclamantei anexate la acţiune. însă, deoarece totalul acestora nu poate fi depăşit, conform celor convenite de părţi, 5% din valoarea contravalorii lucrărilor neplătite, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 4.078,52 lei eu titlu de penalităţi (81.570,53 lei valoarea lucrărilor neplătite x 5%).
Sentinţa arbitrală nr. 16 din 1 februarie 2008
