C. civ. art. 1066-1069 Pârâtul, care s-a obligat să plătească contravaloarea lucrărilor de reparaţii auto şi penalităţi de întârziere în temeiul contractului de prestări servicii pe carc l-a încheiat cu reclamantul, nu poate invoca drept clauză exoneratoare de plată a penalităţilor de întârziere clauza inserată la pct. IV al art. 4 din contractul litigios, potrivit cu...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Contract de antrepriză. Penalităţi de întârziere. Invocarea compensaţiei. Consecinţe
C. civ.. art. 1145 între părţi a intervenit contractul de antrepriză nr. 116/2006, pentru executarea unor lucrări de construcţii cu termen final la 30 octombrie 2006 şi cu termene intermediare conform art. 7 din contract şi anexei 4 la contract. La 14 martie 2007, părţile au încheiat procesul-verbal pentru factura finală, stabilind valoarea lucrărilor executate la 3.477.519,71...
Citeste mai mult...Pretenţii civile. Cheltuieli comune. Penalităţi de întârziere. Lipsă hotărâre Comitet executiv. Prejudicii, daune
SENTINŢA CIVILĂ NR. 3155/2008 Şedinţa publică din data de 15.08.2008 Domeniu : pretenţii civile. Cheltuieli comune. Penalităţi de întârziere. Lipsă hotărâre Comitet executiv. Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile formulată de reclamanta A.P. NR.393 Deva în contradictoriu cu pârâtul O.A.,având ca obiect pretenţii. S-a constatat că mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost...
Citeste mai mult...Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Penalităţi pentru neefectuarea investiţiilor. Natura creanţei. Termen de prescripţie aplicabil
Legea nr. 268/2001 Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Chiar dacă sumele încasate se fac la stat, penalităţile pentru neefectuarea unor investiţii asumate printr-un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni nu reprezintă o creanţă bugetară şi nu le poate fi aplicabil termenul special de prescripţie de 5 ani privind prescripţia dreptului de a cere executarea...
Citeste mai mult...Penalităţi stabilite prin raportare la nivelul dobânzilor pentru creanţe bugetare. Consecinţe
C. civ., art. 1073 Chiar dacă părţile nu au prevăzut un cuantum anume al penalităţilor, dar au stipulat în contract că penalităţile de întârziere sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, debitorul este obligat în baza clauzei penale acceptate, cuantumul penalităţilor putând fi determinat. Trib. Bucureşti, Secţia a Vl-a comercială, decizia...
Citeste mai mult...Dobânzi şi penalităţi de întârziere. Deosebiri. Exigibilitate
C. com., art. 43 C. civ., art. 1069 alin. (1), art. 1079, art. 1088 Potrivit art. 1079 alin. (1) C. civ., clauza penală devine operantă prin punerea în întârziere a debitorului, în afară de cazurile prevăzute de alin. (2), când debitorul este de drept în întârziere. Aşadar, în materie civilă, regula este că o clauză penală...
Citeste mai mult...Clauză penală. Penalităţi de întârziere. Actualizare cu rata inflaţiei
C. civ., art. 1066-1069, art. 1073 - 1090 Actualizarea penalităţilor de întârziere cu rata inflaţiei, pentru o perioadă ulterioară celei în care penalităţile au curs, nu presupune o dublă reparaţie a prejudiciului şi nu contravine efectelor clauzei penale, pentru că aceasta reprezintă echilibrarea prestaţiilor prin aducerea la zi a cuantumului penalităţilor pe baza indicelui...
Citeste mai mult...Răspundere ciivlă delictuală -daune morale Despăgubiri, penalităţi
Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 18.07.2006, sub nr. 11180/300/2006, reclamanta A.M.V a chemat în judecată pe pârâţii L:A., N.A., L.E. şi N.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 5000 Euro prin echivalent la cursul BNR de...
Citeste mai mult...Criteriul valoric. Debit principal şi penalităţi de întârziere
O.U.G. nr. 119/2007, art. 5 alin. (3) C. proc. civ., art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) La stabilirea competenţei materiale, criteriul valoric presupune însumarea tuturor pretenţiilor solicitate pe calea ordonanţei de plată, atât debitul principal, cât şi penalităţile de întârziere calculate până la data formulării cererii. C.A. Cluj, s. com., cont....
Citeste mai mult...Pretenţii Despăgubiri, penalităţi
R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECTIA CIVILA DECIZIE CIVILA Nr. 389/R Sedinta publica de la 16 Martie 2010 Instanta constituita din: PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA Judecator DIANA ELENA SÎRGHI Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU Grefier CAMELIA APOSTOL Pe rol pronuntarea recursului civil declarat de recurentul AN în contradictoriu cu intimatii Agentia Domeniilor Statului, SC A SA MATCA, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice,...
Citeste mai mult...Litigiu comercial – pretenţii Despăgubiri, penalităţi
R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECTIA CIVILA DECIZIA CIVILA Nr. 312/R Sedinta publica de la 03 Martie 2010 Instanta constituita din: PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU Judecator ADINA ALEXANDRU Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE Grefier ELENA GHEORGHIES Pe rol se afla solutionarea cererii de recurs formulata de recurenta - reclamanta C.N.A.D.N.R. SA - DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul în...
Citeste mai mult...Acţiune în regres respinsă Despăgubiri, penalităţi
SENTINŢA CIVILĂ NR. 364/25.01.2012 Drept civil Domenii asociate – pretenţii Acţiune în regres respinsă Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la 27.07.2010 şi înregistrată sub numărul de dosar. 25310/301/2010 reclamanta X., cu sediul în Bucureşti, a chemat în judecată pe pârâta Y, domiciliată in Călăraşi, solicitând obligarea acesteia la plata sumei...
Citeste mai mult...Despagubiri. Despăgubiri, penalităţi
Despagubiri acordate in temeiul Legii nr.9/1998. Actualizare in functie de indicele de crestere a preturilor de consum. Data de la care opereaza actualizarea. - art.10 alin.2 din Legea nr.9/1998 - decizia in interesul legii a Înaltei Curti de Casatie si Justitiei nr.XXI/19.03.2007 (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1037/08.03.2012) ...
Citeste mai mult...Despagubiri. Despăgubiri, penalităţi
Obligarea la emitere act administrativ. Penalitati de întârziere stabilite prin dispozitivul sentintei. Admisibilitate. - art.18 alin.5 si art.24 alin.1 din Legea nr. 554/2004 (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.947/05.03.2012) Asupra cauzei de fata, constata: Prin sentinta civila nr.1510/12.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX a...
Citeste mai mult...MAJORĂRI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CREANŢELOR BUGETARE, DATORATE DUPĂ DESCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI PÂNĂ LA DATA INTRĂRII ÎN FALIMENT Faliment
Creanţele bugetare au un regim juridic diferit, prevăzut de dispoziţiile art. 117 alin.4 din O.G. nr.92/2003, de adoptare a Codului de procedură fiscală. Tribunalul Prahova - Secţia Comercială şi de administrativ, prin sentinţa nr. 472 din data de 3 octombrie 2005, a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de A.F.P. Ploieşti împotriva tabelului preliminar al creanţelor...
Citeste mai mult...Pretenţii şi drept de retenţie Despăgubiri, penalităţi
JUDEC?TORIA SECTORUL 4 BUCURE?TI SEC?IA CIVIL? .... Dosar nr. ... Sentin?a civil? nr. 3036 ?edin?a public? de la data de 12.04.2011 Instan?? constituit? din: PRE?EDINTE – ... GREFIER – ... Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile privind pe reclaman?ii ... în contradictoriu cu pârâ?ii ..., având ca obiect – preten?ii ?i drept de reten?ie. La apelul nominal f?cut în ?edin??...
Citeste mai mult...Penalităţi pentru întârziere; execepţia de neexecutare Contracte
În cauza de faţă, ambele părţi se pretind îndreptăţite pentru neexecutare, invocând neexecutarea obligaţiei celeilalte părţi, obligaţie pe care o consideră prioritară faţă de propria obligaţie. Astfel, reclamanta susţine că nu a început lucrările pentru că nu a primit avansul, iar pârâta susţine că nu a plătit avansul deoarece nu au fost începute lucrările. Pentru...
Citeste mai mult...Acţiune în regres – penalităţi Contracte
Nu este vorba despre accesorii ale sumei pe care asiguratorul RCA trebuie să o achite cu titlu de despăgubiri civile, ci despre o datorie autonomă a cărei întindere se stabileşte, într-adevăr, în raport de cuantumul acestor despăgubiri, condiţiile acordării şi modul de calcul al acesteia fiind cele stabilite prin Ordinul CSA nr.113133/2006.” (sentinţa comercială nr.617/23.01.2009) Prin...
Citeste mai mult...CONFLICT NEGATIV DE COMPETENŢĂ. Jurisprudență Despăgubiri, penalităţi
Judecătoria LIPOVA Sentinţă civilă nr. 7 din data de 12.01.2015 CONFLICT NEGATIV DE COMPETENȚĂ. COMPETENȚĂ TERITORIALĂ ALTERNATIVĂ. REGULATOR. Referitor la particularitățile litigiului dedus judecății, legea procedurală prevede expres o competență alternativă, prin art. 111 și art. 113 pct. 9 raportat la art. 116 C. pr. civ. Drept urmare, reclamanta are posibilitatea să aleagă între mai multe...
Citeste mai mult...Penalităţi de întrârziere. Contracte economice
Prin sentinţa nr.3434/27 mai 2003, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 235/COM/2002 a fost admisă acţiunea reclamantei S.C. TMC şi a fost obligată pârâta S.C. A S.A. la plata sumei de 2.200.945.061, 20 lei contravaloare energie termică furnizată şi neachitată, precum şi la 5.705.119.305,57 lei penalităţi de întârziere . Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
