C. civ.. art. 1092 în baza acordului din 21 iulie 2005 dintre SC D.D. SA. SC D.S. SRL şi reclamanta SC D.A. SA, prin carc aceasta din urmă s-a obligat să plătcască cătrc pârâta SC F.P. 2001 SA „suma de 22.000 (douăzeci şi două mii) dolari SUA, în scopul constituirii de către SC F.P. 2001 SA...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Contract de execuţie lucrări. Sarcina obţinerii avizelor. Depăşirea termenului de finalizare a lucrării. Consecinţe
C. civ.. art. 1082 între reclamantă, în calitate de beneficiar, şi pârâtă, în calitate de executant de lucrări, s-a încheiat contractul de execuţie având ca obiect executarea de către pârâtă a lucrărilor de construcţii şi montaj pentru obiectivul de investiţii intitulat ..I.S.R.A. S.R.A.2-S.R.A.3", în termenul de execuţie de HO zile de la predarea amplasamentului, termen care...
Citeste mai mult...Elementele răspunderii contractuale. Lipsa culpei pârâtei. Fapta terţului. Efecte
C. civ., art. 969-970, art. 1083, art. 1087 Pentru a interveni răspunderea contractuală, în raport de clauzele contractului nr. 290 din 26 martie 2006. părţile aplicând dispoziţiile art. 969-970 C. civ., au prevăzut expres şi în mod special condiţiile: existenţa unui „prejudiciu efectiv provocat" (6.1): existenţa vinovăţiei, adică a culpei contractuale (..partea vinovată”) şi a faptei cauzatoarc...
Citeste mai mult...Redevenţă stabilită proporţional cu suprafaţa de teren concesionată. Calamitarea culturilor. Restituirea părţii de redevenţă ce a fost încasată nejustificat
C. civ.. art. 969. art. 970 între părţi s-a încheiat contractul de concesiunc nr. 3 din 31 mai 2002, prin care reclamantei, în calitate de concesionar, i s-au transmis dreptul şi obligaţia de exploatare a terenului cu destinaţie agricolă în suprafaţă totală de 2657,84 ha (categoria teren arabil, păşuni, vii. livezi) aflat în perimetrul localităţii C.,...
Citeste mai mult...Contract comercial. Rezoluţiune judiciară. Aplicarea art. 44 C. com. Penalităţi de întârziere. Consecinţe
C. com., art. 44. art. 56 C. civ., art. 1020, art. 1067 Cererea formulată de reclamantă - privind rezoluţiunea contractului comercial de vânzare-cumpărare şi montaj, încheiat la 5 august 2008 între reclamantă, în calitate de cumpărător şi bcncficiar al modificărilor, şi pârâtă. în calitate de vânzător şi montator. pentru neexecutarea obligaţiei de vânzare a unui kit de...
Citeste mai mult...Nulitatea clauzei penale. Invocarea art. 73 din Legea societăţilor comerciale. Invocarea cumulului clauzei penale cu daunele cominatorii. Soluţie
C. civ.. art. 1066, art. 1073 Legea nr. 31/1990, art. 72. art. 73 alin. (1). art. 194 alin. (1) Faţă de nulitatea absolută a clauzci penale (art. 10.1.1) din contractul de servicii şi administrare, invocată pe cale de excepţie de către pârâtă, constând în nesocotirea interesului general ocrotit de art. 72. art. 73 alin. (1), art....
Citeste mai mult...Despăgubiri de reziliere. Clauză penală. Caracter variabil
C. civ., art. 969. art. 1066 Tribunalul arbitral a calificat suma de bani solicitată cu titlu de despăgubire în caz de reziliere, având în vedere caracterul anticipat al evaluării prejudiciului pretins suportat de locator, ca reprezentând o veritabilă clauză penală. Prin urmare. Tribunalul arbitral a reţinut caracterul variabil, exact al cuantumului clauzei penale, determinat însă de momentul...
Citeste mai mult...Cerere vizând actualizarea penalităţilor cu procentul de penalizare. Excepţia lipsei de interes. Consecinţe
Susţinerea pârâtei, că prin executarea silită începută de reclamantă în luna octombrie 2006 s-a aplicat coeficientul de inflaţie la creanţa menţionată în sentinţa arbitrală nr. 138/2006, recupcrându-se integral atât creanţa, cât şi devalorizarea acesteia şi, astfel, ncputându-se dovedi existenţa unui prejudiciu care să fie determinat de fapta sa ilicită, este contrazisă de procesul-verbal întocmit de...
Citeste mai mult...Contract de vânzare acţiuni. Clauză de nedivizare a patrimoniului pârâtei. încălcarea ei. Consecinţe
Prin contractul din 23 decembrie 2003, a vândut pârâtei acţiuni Ic în valoare de 2.264.350.000 Ici (ROL, rcspectiv 226.435 RON) deţinute la SC R. SA, reprezentând 100% din capitalul social subscris şi vărsat la această societate, precum şi acţiunile ce vor rezulta în urma conversiei obligaţiilor realizate conform art. 3.1 1 lit. a) din contract. Potrivit...
Citeste mai mult...Contract de prestări servicii şi administrare. Neexecutarea de către pârât a obligaţiei de a face. Prezumţia de culpă
C. civ., art. 969, art. 1066, art. 1073 Problema pc carc o ridică litigiul şi în funcție de soluţionarea căreia se va stabili aplicabilitatea clauzei penale este dacă pârâtul şi-a executat sau nu, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin contractul de servicii şi administrare. Potrivit art. 3.1 din respectivul contract, „administratorul va duce la îndeplinire rezultatele...
Citeste mai mult...Contract de vânzare-cumpărare. Constatarea rezoluţiunii. Cuantumul penalităţilor de întârziere şi perioada acordării lor
C. com., art. 46 C. civ., art. 969, art. 1073 şi urm. Legea nr. 469/2002, art. 4 alin. (1) şi (3) între părţile litigiului s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din data de 26 martie 2007, prin care pârâta se obliga să livreze produsele menţionate în contract (Totem 3 feţe. 2 feţe 270 cm x 380 cm. I...
Citeste mai mult...Promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărare. Obligaţii contractate sub condiţie. Nerealizarea condiţiei. Consecinţe
C. civ.. art. 969. art. 1004. art. 1012. art. 1017, art. 1066. art. 1069 Tribunalul arbitral a reţinut că MoU (Memorandumul de înţelegere), prin conţinutul său, este o promisiune sinalagmatică de vânzare, un contract prin care părţile vânzători şi cumpărător, având atât calitatea de promitent, cât şi calitatea de beneficiar - se obligă reciproc una faţă...
Citeste mai mult...Clauză penală. Evaluarea convenţională a prejudiciului. Cuantum
C. civ.. art. 1066 Legea nr. 469/2002, art. 4 alin. (3) Potrivit art. 5.4 din contract, ..Beneficiarul se obligă ca pentru întârzierea oricărei plăţi în cadrul prezentului contract să plătească antreprenorului penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere din suma neplătită”. Această clauză reprezintă, neîndoielnic, o clauză penală, inserată în contract potrivit art. 1066 C. civ. Tribunalul...
Citeste mai mult...Contract de vânzare-cumpărare. Executarea cu întârziere a plăţii preţului. Penalităţi de întârziere
C. civ., art. 969 Rcciamanta a încheiat cu pârâta, la data de 7 februarie 2006, un contract de vânzare-cumpărare comercială având drept obiect vânzarea-cumpărarea de vin de calitate superioară în vrac. în temeiul acestui contract, reclamanta a livrat pârâtei diferite cantităţi de vin. Pentru plata celor trei facturi emise de reclamantă, au fost eliberate, de către...
Citeste mai mult...Penalităţi de întârziere. Invocarea faptei terţului. Consecinţe
C. civ., art. 969. art. 1066 Potrivit pct. 21.2 din contractul cu nr. 204/2005 de execuţie lucrări încheiat între părţi, neplata la scadenţă atrage plata de penalităţi de 0.06% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. întrucât pârâta, deşi a avut posibilitatea, nu şi-a motivat întârzierea în plată prin existenţa unor împrejurări de...
Citeste mai mult...Achitarea diferenţei de preţ după sesizarea instanţei arbitrale. Plata penalităţilor de întârziere
Achitarea de către pârâtă a diferenţei de preţ după înregistrarea acţiunii arbitrale la Curtea de Arbitraj îndreptăţeşte reclamanta să solicitc penalităţile contractuale de întârziere de la pârâtă, izvorâte din contractul de prestări servicii. Astfel, potrivit dispoziţiilor pct. X, „Clauza penală": „pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi contractante...
Citeste mai mult...Contract de colaborare. Neexecutarea obligaţiei de către pârâtă. Clauza penală
Părţile în litigiu au încheiat contractul de colaborare nr. 280 din 18 februarie 2005, având ca obiect îmbunătăţirea standardului şi condiţiile de vânzare a produselor reclamantei. precum şi promovarea imaginii şi mărcii produselor reclamantei. Reclamanta, în calitate de furnizor preferenţial, s-a obligat să vândă, iar pârâta s-a obligat să cumpere produsele realizate ori distribuite de reclamantă...
Citeste mai mult...Dobânda Libor. Semnificaţie juridică. Data acordării ei
Cererea privind obligarea pârâtei la plata dobânzii Libor de 3% pe an. contestată de pârâtă, carc susţine că „dobânda Libor se percepea în interiorul perioadei de derulare a contractului, şi nu dacă finanţatul rcturna sumele virate cu întârziere”, iar „acordarea de împrumuturi cu dobândă se realizează doar de către societăţile specializate şi avizate de B.N.R., în...
Citeste mai mult...Dobândă legală. Cuantum
C. com., art. 43 O.G. nr. 9/2000 art. 4 Capătul de cerere privind suma de 775 euro solicitată de reclamantă, reprezentând dobânda legală de 6% pe an, calculată la suma admisă (33.674 euro). pe perioada de la data scadenţei - 25 mai 2007 - şi până la data introducerii acţiunii - 12 octombrie 2007 -a fost admis. Astfel,...
Citeste mai mult...Contract-cadru de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a preţului de către pârâtă. Dobânda legală
C. com.. art. 43 C. civ., art. 969. art. 1361 Reclamanta a livrat marfă pârâtei, potrivit facturilor anexate la dosar, marfă pentru carc pârâta nu a achitat preţul datorat. în conformitate cu dispoziţiile art. 969. art. 1361 C. civ.. Tribunalul arbitral a admis acţiunea şi a obligat-o pe pârâtă să plătească reclamantei preţul neachitat, conform facturilor emise...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
